Об экономических аспектах управления строительной организацией (ч. II)

Автор: Федорова В.А.

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: В помощь изучающему экономическую науку

Статья в выпуске: 1 (15), 2009 года.

Бесплатный доступ

Строительная организация, управление, хозяйственная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14914876

IDR: 14914876

Текст статьи Об экономических аспектах управления строительной организацией (ч. II)

Ознакомившись с теоретическим материалом, приведенным в статье, и выполнив практические расчеты, можно составить определенное представление о специфике учётно - экономической и управленческой деятельности в строительном комплексе.

Таким образом, в работе сделана попытка комплексного использования бухгалтерской и экономической информации, а также информации по анализу хозяйственной деятельности в управлении строительной организацией.

Приложения:

Приложение 1. Проект договора подряда на строительство

Приложение 2. Смета затрат на строительство

Приложение 3. Форма КС-2 «Акт приемки выполненных работ»

Приложение 4. Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

Приложение 5. Статистический отчет формы № П-1. «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

Приложение 6. Ведомость 5-с «Учет расчетов по выполненным строительно-монтажным работам».

Приложение 7. Журнал-ордер И (по счетам 90. 62).

Приложение 8. Журнал-ордер 10 «Сводный учет затрат на производство»

Приложение 9. Анализ себестоимости по объектам строительства.

Приложение 10. Выписка из нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ.

Приложение 11. Выписка из нормативов сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ.

Приложение 1

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 126

г. Чебоксары 1 июля 200_г.

ОАО «Строительный трест № 3», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Семенова В.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «ДорПМК», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Кирова И.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству наружного водопровода, дорожного покрытия и вертикальной планировки на объекте: «80-квартирный жилой дом по ул. Мира в г. Шумы ЧР», в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Генподрядчика и проектной (технической) документацией, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статья 2. Стоимость работ по договору
- 2.1. Стоимость выполняемых работ Субподрядчиком по настоящему договору определена на основании ведомости открытой договорной цены и ориентировочно составляет 2263,722 тыс. руб. с НДС на дату заключения договора.

Расчет за выполненные работы будет производиться исходя из следующих факторов по ценообразованию:

- стоимость материалов - цены на материалы по фактической стоимости на основании бухгалтерских счетов-фактур с учетом заготовительноскладских расходов в размере 2 % от стоимости материалов, погрузо-раз-грузочных и транспортных расходов, определенных по индексам МС ЧР;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов за фактически отработанное время на основании оформленных сменных рапортов по плановорасчетным ценам Субподрядчика;
- заработная плата - по сметным трудозатратам и тарифным ставкам рабочих и механизаторов, утвержденных МС ЧР;
- накладные расходы - в размере, согласно МДС 81-4.99;
- сметная прибыль - в размере, согласно МДС 81-25-01-2001;
- затраты на временные здания и сооружения - согласно нормативу на вид работ сборника сметных норм ГФСН 81-25-2001 г;
- зимнее удорожание - согласно нормативу на вид работ сборника сметных норм ГСП 81-05-02-2001 г;
- непредвиденные работы - при наличии оформленных фактических затрат.
2.2. Дополнительные объемы работ, не учтенные в проектной (технической) документации, выявленные в ходе строительства объекта по настоящему договору, которые увеличивают сметную стоимость работ, оплачи-
ваются Генподрядчиком по письменному соглашению Генподрядчика и Суб-подрядчика.

Статья 3. Обязательства сторон.
3.1.1 Передаст подрядчику до начала работ по акту строительную площадку, пригодную для производства работ, разрешение на производство работ.
3.1.2. Передаст Подрядчику до начала работ по акту проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП и утвержденную Генподрядчиком.
3.1.3. Организует и осуществит приемку выполненных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.
3.1.4. Произведет оплату выполненных работ в соответствии со статьей «Платежи и расчеты» настоящего договора.
3.2.1. Выполнит все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдаст работы Генподрядчику.
3.2.2. Обеспечит полное соответствие технологии и качества выполняемых работ требованиям проектной документации, смет и строительных норм и правил.
3.2.3. Обеспечит условия по безопасной эксплуатации механизмов и соблюдение норм пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Для выполнения условий настоящего договора Генподрядчик:

Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик:

Статья 4. Сроки выполнения работ
- 4.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены в 3 квартале 2003 года.
- 4.2. При невыполнении Генподрядчиком своих обязательств по платежам и расчетам (статья 5 настоящего договора) срок окончания работ считается продленным на период просрочки.

Статья 5. Платежи и расчеты.
5.1. Генподрядчик до начала работ платежным поручением перечисляет на расчетный счет Субподрядчика денежные средства на приобретение материальных ресурсов в размере 30 % от стоимости выполняемых работ по настоящему договору.
5.2. Генподрядчик принимает выполненные объемы работ по мере предъявления Субподрядчиком и подписывает акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не позже 5 дней с момента получения их от Субподрядчика. Указанные акты подписываются уполномоченными представителями сторон, с указанием должности, фамилии и инициалов, даты составления справки формы КС-3, даты и номера настоящего договора и наименования объекта.
5.3. В случае непоступления денег в течение 5-ти рабочих дней после вышеуказанного срока, Субподрядчик имеет право приостановить дальнейшее выполнение работ по договору.
5.4. Генподрядчик оплачивает фактически выполненные объемы работ согласно справке по форме КС-3, подписанной сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика платежным поручением в 10-ти дневный срок после отчетного месяца.
5.5. Окончательный расчет производится в 10-ти дневный срок после сдачи результатов работы, с зачетом всех ранее произведенных платежей.

Статья 6. Расторжение договора
6.1. Договор подряда может быть расторгнут в случае нарушения сторонами договорных обязательств, приводящих к срыву сдачи объекта в эксплуатацию, а также при утрате Генподрядчиком возможности финансирования строительства.
6.2. Споры по расторжению договора разрешаются в установленном порядке арбитражным судом.
6.3. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные затраты и убытки.

Статья 7. Имущественная ответственность
7.1. За нарушение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Особые условия
8.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
8.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия арбитражным судом в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения ими договорных обязательств.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Генподрядчик: ОАО «Стройтрест№ 3» 428003, г.Чебоксары, ул.Ярос-лавская, 76. ИНН 2128007123, ОКПО 01309722, ОКОНХ 69000, р/ с40702810975020000101 в Чувашском ОСБ № 8613 г.Чебоксары, БИК 049706609, к/с 30101810300000000609. Контактный телефон: 62-09-79.

Субподрядчик: ОАО «Дорисс», г. Чебоксары, ЧР, Кабельный проезд 3, ИНН 2127008364, ОКПО 01309886, ОКОНХ 61110, 61124, Р/с 40702810075020101531 Чувашское отделение № 8613 г. Чебоксары, к/с 30101810300000000609 в ГРКЦ НБ ЧР г. Чебоксары, БИК 049706609. Контактные телефоны: 23-10-60, 23-81-25.

Генподрядчик: ^{Субподрядчик:}

Генеральный директор Генеральный директор

_____________B.П.Ceмeнов ___________И.B.Рощин

Протокол урегулирования разногласий к договору № 109 от 31.07.2003 г. на выполнение работ по строительству наружного водопровода, дорожного покрытия и вертикальной планировки на объекте: «80-квартирный жилой дом по ул. Мира в г. Шумерля Чувашской Республики»

C протоколом урeгулирования разногласий:

Протокол разногласий к договору № 109 от 31.07.2003 г. на выполнение работ по строительству наружного водопровода, дорожного покрытия и вертикальной плaни-ровки на объекте: «80-квартирный жилой дом по ул. Мира в г. Шумерля Чувашской Республики»

Генподрядчик: ОАО «Стройтрест № 3»

Субподрядчик: ОАО «Дорисс»

Генподрядчик: ОАО «Стройтрест № 3» Субподрядчик: ОАО «Дорисс»

Редакция Субподрядчика	Редакция Генподрядчика
П.2.1. абз.4 – редакция по тексту договора	П.2.1. абз. 4 – изложить в редакции: «стоимость эксплуатации машин и механизмов в пределах сметных машина/часов по планово расчетным ценам Субподрядчика, но не выше цен Центра по ценообразованию Минстроя ЧР»
П.2.1. абз.8 – редакция по тексту договора	П.2.1. абз.8 – изложить в редакции: «затраты на временные здания и сооружения – согласно нормативу на вид работ сборника сметных норм ГФСН 81-25-2001г., при условии подтверждения наличия на объекте таковых».
П.2.1. абз.9 – редакция по тексту договора	П.2.1. абз.9 – изложить в следующей редакции: «зимнее удорожание согласно нормативу на вид работ сборника сметных норм ГСН 81-05-02-2001г., при условии выполнения работ в зимние месяцы».
П.5.3. – редакция по тексту договора	П.5.3. – редакцию по тексту договора исключить
П.5.6. в договоре отсутствует	П.5.6. изложить в следующей редакции: «Субподрядчик возмещает Генподрядчику услуги генподряда в размере 1,0% от суммы выполненных работ».

Редакция Субподрядчика	Редакция Генподрядчика	Принято
П.2.1. абз.4 – редакция по тексту договора	П.2.1. абз. 4 – изложить в редакции: «стоимость эксплуатации машин и механизмов в пределах сметных машина/часов по планово расчетным ценам Субподрядчика, но не выше цен Центра по ценообразованию Минстроя ЧР»	П.2.1. абз. 4 – принять в следующей редакции: «стоимость эксплуатации машин и механизмов в пределах сметного лимита машино-часов по планово-расчетным ценам Субподрядчика, но не выше цен Центра по ценообразованию Минстроя ЧР (Раздел № 3 Сборника индексов)
П.5.3. – редакция по тексту договора	П.5.3. – редакцию по тексту договора исключить	П.5.3. Исключить
П.5.6. в договоре отсутствует	П.5.6. изложить в следующей редакции: «Субподрядчик возмещает Генподрядчику услуги генподряда в размере 1,0% от суммы выполненных работ».	П.5.6. Принять в следующей редакции: «Субподрядчик возмещает Генподрядчику услуги генподряда в размере 0,5% от суммы выполненных работ».

Генподрядчик:

Генеральный директор

B.П.Семенов

Субподрядчик:

Генеральный директор

___________И.B.Рощин

Генподрядчик:

Генеральный директор _____________B.П.Ceмeнов

Субподрядчик:

Генеральный директор

___________И.B.Рощин

Приложение 2

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ ПО РЕСУРСНОЙ МЕТОДИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЭСНР-2001 Haименование стройки –

Локальная смета № ___

Сметная стоимость 174.8 тыс.р.

Технологическая трудоемкость 24536.49 чел.ч.

Расчетный фонд оплаты труда (ФОТ) 57.0 тыс.р.

Составлен в уровне текущих цен нa I квартал 2002 г.:

п/	Шифр,	Haименовaние работ и затрат,	Еди-	Кол-	Сметная стоимость
п	номерa	характеристика оборудования и	ница	во	В базисном		В текущем
	нормати	его мacca	изме-	еди-	уровне цен		уровне цен
	вов и		рения	ниц	2001г
	коды			изме-	Ha	общая	Ha ед.	общая
	ресур-			рения	ед.		изм.
	сов			по	изм.
				проек-
				тным
				дан-
				ным
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Трудовые ресурсы Затраты труда рабочих – строителей при	чел.ч	3073,59	7,98	24527,2	18,55	57015
		среднем разряде работы 3.2				5
	2	Затраты труда машинистов при среднем разряде работы 2.5	чел.ч	1,37		9,24		23,59
		Итого по трудовым ресурсaм (затраты труда рабочих основного производства и механизаторов, ФОТ)		3074,96		24536,49		57038,684
	3	Строительные машины и механизмы
	030401	Лебедки электричесике, с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	12,452	1,85	23,04	2,35	29,26
		в т.ч. зарплата	р.		-	-	-	-
	400001	Автомобили борт-е грузоподъемностью	маш.ч	1,251	86,29	107,95	133,53	167,05
		до 5 т в т.ч. зарплата	.		7,39	9,24	16,78	20,99
	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5	маш.ч	0,125			52,16	6,52
		т	р.				20,77	2,60
		в т.ч. зарплата
		Итого по строительным механизмам	р.			121,75		179,24
	4	Материальные ресурсы
1	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	0,00015	10490	1,57	22000,0	3,30
2	с101-0144	Замазка оконная нa олифе	т	0,02	7684	187,49	12294,4	299,98
3	с101-0253	Известь строительная, сорт 1	т	0,68	550,0	374,72	1363,00	928,64
5	с101-1251	Стекло листовое, толщ. 4 мм	м ²	52,00	37,5	1950,00	88,80	4617,60
6	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,92	4294,	3938,27	10200,0	9355,01
7	с101-1757	Ветошь	кг	3,84	1,82	7,00	2,91	11,19
8	с101-1974	Пигмент тертый	кг	14,97	61,28	917,61	98,05	1468,17
10	с203-0259	Штапик (раскладка) 10х16мм	м	204,00	2,26	461,04	3,62	737,66
11	с402-0083	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м ³	27,47	299,5	8228,64	644,40	17701,6
12	с411-0001	Вода	м ³	7,54	2,44	18,40	3,90	29,44
		Bсего по материальным ресурсaм				16085		35153
Итого прямые затраты р.				40743		92371
Накладные расходы 105 х 0,9 = 94,5% от ФОТ р.				23187		53902
Сметная прибыль		50% от ФОТ р.		12268		28512
Итого		р.		76198		174791

Приложение 3

Госзаказчик: Министерство транспорта и дорожного

Объект: Ремонт улично-дорожной сети магистральных а/д для проезда

хозяйства

транзитного транспорта в г.Алатырь

Дорожная одежда ул.Гагарина

Заказчик: Администрация г.Алатырь

Подрядчик:______________________ «___»____________200_г.

АКТ № _____ приемки выполненных работ за _______________200_ г.

№ п/п		Шифр и № позиции, норматив			Haименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим. ед. в руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда ч-ч не зан. обсл.маш.
							всего	Экс. маш.	всего	Осно вн. з/пл	экс. маш	обслуж. машины
							Осн. з/пл	В т.ч з/п	всего	Осно вн. з/пл	В т.ч. з/пл	На ед.	Bсего
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 1	Е27-03-009-1					5.5074	449.78	408.28	2477	186	2249
			Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 6 см, 100 м² (НР=133.00%; СП=95.00%)				33.69	23.92			132
2	Е27-09-004-1					3.456	2546,53		8801
				Ямочный ремонт с разломкой старого покрытия (HР=133%; СП=95%), 100 м²(НР=133.00%; СП=95.00%)
3	Е27-03-001-1					1.0737	13079.43	4863.32	14043	541	5222
				Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала, 1000 м² (НР=133.00%; СП=95.00%)			503.76	591.79			635
4	Е27-06-026-1					0.7	1780.3	39.6	1246		28
				Розлив вяжущих материалов, т (HР=133.00%; СП=95.00%)				7.65			5
5	Е27-06-026-2					0.142	5322.22	756
				Дополнительный транспорт битума на каждый километр доставки (HР=133%; СП=95%) , 100 т (HР=133.00%; СП=95.00%)
6	Е27-06-020-2					0.55074	49915.19	2385.76	27490	203	1314
				Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность ка-менных материалов: 3 т/м³ и более, 1000 м² (НР=133.00%; СП=95.00%)			368.83	262.55			145
7	Е27-06-021-2					2.203	5893.18	2.92	12983	2	6
				При изменении толщины покрытия нa 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06020-2 К=4, 1000 м²(НР=133.00%; СП=95.00%)			0.87

Итого по смете	67796	931	8818
Стоимость общестроительных работ	67796
- накладные расходы	2459
- сметная прибыль	1756
Bсего стоимость общестроительных работ – ц.2001г.	72011

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ___________________МЕСЯЦ 200_ ГОД

СДАЛ_____________ ПРИНЯЛ____________

Приложение 4

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата России От 11 ноября 1999 г. №100

КОД

Форма по ОКУД

Заказчик _

Подрядчик ____

Стройка ____

Договор

	0322001


Номер
Дата

п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования и затрат	од	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
п/п		од	С начала проведения работ	С начала года	B т. ч. за отчетный период
	2		4	5	6
	Bсего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	B том числе
	СМР в ценах 2001 г.
	СМР в ценах текущего года
ИТОГО Сумма НДС Bсего с учетом НДС

Подрядчик: Директор по производству

Заказчик: Руководитель ДДХ МС ЧР

Примечание: За предыдущий месяц выполнены работы на сумму в ценах 2001г – 541,7 тыс. руб.; в действующих ценах – 1500,5 т.р. с НДС.

Номер

документа

Дата

составления

Отчетный период

по

Федеральное государственное статистическое наблюдение

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

СBЕДЕНИЯ О ПРОИЗBОДСТBЕ И ОТГРУЗКЕ ТОBАРОB И УСЛУГ

За _______________20____г.

Представляют

Сроки представления

Форма № П-1

Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, их обособленные подразделения:

Не позднее

4 числа после отчетного периода

Утверждена постановлением Федеральной службы государственной статистики от

27.07.2004 № 34

Месячная

Остатки товаров для перепродажи на конец месяца
Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном периоде в основные средства
Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям, выполненные хозспособом
Произведено сельскохозяйственной продукции, зачисленной в отчетном периоде в основные средства

Руководитель организации __________(Ф.И.О.) (поддись)____________

Должностное лицо, Ответственное за составление формы______________________________ (Ф.И.О.) (подпись)

«______» _________________20___ год (номер контактного телефона)

(дата составления документа)

Наименование отчитывающейся		организации

Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД	Код
	Отчитывающейся организации по ОКПО
0610013

Раздел 1. Общие экономические показатели (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

Наименование показателя	№ строки	За отчетный месяц	За предыдущий месяц	За соответствующий месяц прошлого года
А	Б	1	2	3
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
Продано товаров несобственного производства
Остатки готовой продукции собственного производства на конец месяца: промышленной продукции
Сельскохозяйственной продукции (включая продукцию, зачисленную в производственные запасы)

Приложение 6

Ведомость 5-с

Учет расчетов по выполненным строительно-монтажным работам

Заказчик (генподрядчик) или подрядчик (субподрядчик)

Счет-фактура платежное требование

По предъявленному счету

Отметки об оплате и списании

Причитается за выполненные работы

Причитается к получению

Месяц

дата

№

Сметная стоимость

Доплаты, не включаемые в сметную стоимость

НДС

Составил бухгалтер:

предприятие, организация

ЖУРНАЛ – ОРДЕР № 11-с

По кредиту счетов 45 – Товары отгруженные, выполненные работы и оказанные услуги 90 – продажи и 62 – Расчеты с покупателями и заказчиками

С кредита счетов B дебет счетов		45 -Товары отгруженные, выполненные работы и оказанные услуги			90 - Продажи		62 - Расчеты с покупателями и заказчиками
С кредита счетов B дебет счетов		По ведомости 16-с		того	За услуги и материальные ценности	Bыполнен-ные строительно-монтажные работы	По ведомости 5-с			итого
а	Наименование	В" S	В" 1	того	За услуги и материальные ценности	Bыполнен-ные строительно-монтажные работы	В" S	1	и
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Накладные расходы Товары отгруженные, выполненные работы и услуги Касса Расчетный счет Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам
45
50
51
60
61
62	Расчеты с покупателями и заказчиками: по сданным объектам (работам) по выполненным работам на незавершенных объектах строительства

00 4> Я я 4> N о ч я а В

ң св Я

g s й S -& s
8 У Ч а 1 о в & о	О s g Я 5 \|	ІШ/£ "ПОИ*	О
	О s g Я 5 \|	xHhogud п/e кинаонэо
	gol/OHdan YHlnXtfXg ічКохэиj		Г-
	oaioffoa^Hodn a xudg
	8 3 5 8 § 3 S a	НЭЯ ь^ Я
	8 3 5 8 § 3 S a	олээа
	аогчЕинихәіх и ниши tv ХГЧНЧЕӘІ-ИОСІЬЭ КИПиіиЛіШ ЭЯ£
	uaToffoamodn эгчнчЕэтрлоРЮпэа
	S я § 8 8 2 6 ^ &	(-4)	СП
	S я § 8 8 2 6 ^ &	гминэп гачніәьХ ОП
^J ооог™™^ ХІЧНЖВІНОРіЮНЧЕӘІИОІІЭ НВІГЦ
о § я я И я				8 5 в » 1 о § Й О & О	Я ° 9 На Кич
вЯояшойЯәион и ш.^
-&
8

Исполнитель:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Гл.бухгалтер:

Приложение 9

сЗ

В П сЗ В

КИНЭНОНЯЮ
0	mpdipc ІЛВф
0	£ «КФ on иопічд
1	КИНӘІШОЛРН әічаонриц
	mpdipc ІЛВф
	£ ⁵Я Ф оп иопічд
s а	mpdipc ІЛВф
s а	£°МФ оп попічд
11	mpdipc ІЛВф
11	£ ⁵Я Ф оп попічд
	mpdipc ІЛВф
	£ 5ЯФ оп попічд
	mpdipc ІЛВф
	£ 5ЯФ оп попічд
1	mpdipc ІЛВф
1	£ 5ЯФ оп попічд
1 §
S \|
І

О в в

1-0 п

Приложение 10

Bыписка из нормативов « НАКЛАДНЫХ РАСХОДОB ПО BИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ»

№ п/п	Bиды строительных и монтажных работ	Нормативы накладных расходов в % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов)	Область применения (Номера сборников ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп)
1	2	3	4
1 1.1. 1.2 1.3	Земляные работы, выполняемые: Механизированным способом Ручным способом С применением средств гидромеханизации	95 80 85	ГЭСН-2001-01 табл. 01-01-001…138; 01-02-001-…011; табл. 01-02-055…064; табл . 01-01-144…155;
2	Буровзрывные работы	110	ГЭСН-2001-03
3	Скважины	112	ГЭСН-2001-04
6	Конструкции из кирпича и блоков	122	ГЭСН-2001-08
7	Строительные металлические конструкции	90	ГЭСН-2001-09
8	Деревянные конструкции	118	ГЭСН-2001-10
9	Полы	123	ГЭСН-2001-11
10	Кровли	120	ГЭСН-2001-12

12	Отделочные работы	105	ГЭСН-2001-15
13	Сантехнические работы -внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция	128	ГЭСН-2001-16 ГЭСН-2001-17 ГЭСН-2001-18 ГЭСН-2001-19
14	Bременные сборноразборные здания и сооружения	95	ГЭСН-2001-21
15	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	130	ГЭСН-2001-22 ГЭСН-2001-23 ГЭСН-2001-24
16	Магистральные и промысловые трубопроводы	120	ГЭСН-2001-25
17	Теплоизоляционные работы	100	ГЭСН-2001-26
18	Автомобильные дороги	142	ГЭСН-2001-27

Приложение 11

Выписка из нормативов «Сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ»

№ п/п	Виды строительных и монтажных работ	В процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов)
1	2	3
1	Земляные работы, выполняемые: - механизированным способом с применением средств гидромеханизации	50 50
2	Буровзрывные работы	82
3	Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы	80 60
4	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: - промышленном - жилищно-гражданском	65 77
5	Конструкции из кирпича и блоков в зданиях: - промышленных - жилищно-гражданских - сельскохозяйственных	65 85 65
6	Металлические конструкции	85
7	Деревянные конструкции	63
8	Полы	75
9	Кровли	65
10	Отделочные работы	55
11	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция	83
12	Электроосвещение зданий	60
13	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	89
14	Теплоизоляционные работы	70
15	Автомобильные дороги	65
16	Железные дороги	65
17	Мосты и трубы	80
18	Берегоукрепительные работы	70
19	Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения	90
20	Монтаж оборудования и пусконаладочные работы	60

Список литературы Об экономических аспектах управления строительной организацией (ч. II)

Гражданский кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях. М.: «ДТ Элит -2000», 2002. 272 с.
Налоговый кодекс РФ. -М.: Омега-Л, 2004. -480 с.
Федеральный закон от 25.02.99г. № 39-ФЗ (ред. От 02.01.2000) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.22.96 г. № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 23.07.98 г., 28.03.2002 г., 31.12.2002 г., 10.01.2003 г., 28.05.2003 г., 30.05.2003 г.).
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 27.07.98 г. № 34н (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. № 31н).
Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве от 01.03.01г. (МДС -81 -25. 2001).
Все положения по бухгалтерскому учету/Составитель Черевко Н.И. Тольятти: ООО» Сеан-Издат». 2004. 156 с.
План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. М.: ИПБ -БИНФА, 2001.
Пошерстник Н.В., Мейксин М.С. Бухгалтерский учет в строительстве (8-е изд.) СПб.: «Издательский дом Герда». 2003. 736 с.
Соколов С.П., Соколов П.А. Учет и налогообложение в строительстве. Практическое пособие. М.: Издательский дом «Аудитор». 2000. 196 с.
Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений//Экономика и учет в строительстве, 2004. № 3. С. 23-36.
Типовая проектная документация (СНиП 11-03-2001//Экономика и учет в строительстве. 2004. № 10. С. 16-24.
Основа проектно-сметной документации на строительство//Экономика и учет в строительстве. 2004. № 3. С. 15-22.
Понятие о договоре//Экономика и учет в строительстве. 2004. № 6. С. 11-22.
Методы определения сметной стоимости строительства//Экономика и учет в строительстве. 2002. № 10. С. 6-10.
О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве//Экономика и учет в строительстве. 2003. № 12. С. 16-22.

Еще

Статья